武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程

武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程

武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件项目编号：GXTL[2017]施02号招标人：武宣县工业投资有限责任公司.招标代理机构：广西天立工程造价咨询有限公司.日期：二〇一七年五月. 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件目录第一卷………………………………………………………………………3第一章邀请公告…………………………………………………………3第二章投标人须知前附表………………………………………………5第三章评标办法（合理低价法）………………………………………24第四章合同条款及格式…………………………………………………49第五章工程量清单………………………………………………………80第二卷………………………………………………………………………85第六章图纸………………………………………………………………85第三卷………………………………………………………………………86第七章技术标准和要求…………………………………………………86第四卷………………………………………………………………………87第八章投标文件格式……………………………………………………87117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第一卷第一章邀请公告武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程施工投标邀请公告1.招标条件本招标项目武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程工程已由武宣县发展和改革局以武发改复[2016]86号批准建设，招标人为武宣县工业投资有限责任公司，建设资金来自上级专项资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现发布邀请招标公告。2.项目概况与招标范围项目名称：武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程项目编号：GXTL【2017】施02号建设地点：武宣县河西白云石集中加工区建设规模：本项目武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程施工，坡顶至底竖向高差为8米，坡面宽度为14.5m,全长472m。合同估算价：约90万元要求工期：30日历天招标范围：施工图纸包含的内容（具体以施工图纸与工程量清单为准）。标段划分：共分为1个标段。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须符合《关于印发〈广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法〉的通知》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备国内注册的独立法人资格的实体、具备房屋建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业。其中投标人拟派项目经理须具备建筑工程贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B证），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。3.2业绩要求：无3.3本次招标不接受联合体投标。3.4根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。3.5投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。4.投标报名及招标文件的获取4.1请于2017年5月15日至2017年5月22日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09：00时至12：00时，下午15：00时至17：00时（北京时间，下同），在来宾市武宣县城北路230号（武宣县住房和城乡建设局新办公楼3楼广西天立工程咨询有限公司武宣分公司办公室）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件持本投标邀请书购买招标文件。4.2招标文件（不含图纸及资料费）每套售价250元，售后不退。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年6月6日10时00分，地点为武宣县公共资源交易中心（武宣镇城东路122号政务中心四楼）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。5.3投标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职投标员本人递交，并持专职投标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职投标员的“广西建筑市场诚信卡”）、拟投入的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。6.确认你单位收到本投标邀请书后，请于2017年5月22日17时00分前以书面方式予以确认。7.评标方式经评审的合理低价法8.交易服务单位武宣县公共资源交易中心9.监督部门及电话武宣县住房和城乡建设局0772-521239610.联系方式招标人：武宣县工业投资有限责任公司招标代理机构：广西天立工程造价咨询有限公司地址：武宣县武宣镇城东路11号地址：武宣县城北路230号邮编：545900邮编：545900联系人：覃工联系人：徐工电话：18278206855电话：130369251102017年5月15日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第二章投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：武宣县工业投资有限责任公司联系人：覃工电话：18278206855地址：武宣县武宣镇城东路11号1.1.3招标代理机构名称：广西天立工程造价咨询有限公司地址：武宣县城北路230号联系人：徐工电话：130369251101.1.4项目名称武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程1.1.5建设地点武宣县河西白云石集中加工区1.2.1资金来源银行贷款、上级补助资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.2.4本工程增值税计税方法一般计税法□简易计税法【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】1.3.1招标范围施工图纸包含的内容（具体以施工图纸与工程量清单为准）。1.3.2要求工期要求工期：30日历天计划开工日期：2017年6月计划竣工日期：2017年7月1.3.3质量要求质量标准：达到国家施工验收规范合格标准117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件1.4.1投标人资质条件、能力、诚信要求资质条件：具备国内注册的独立法人资格的实体、具备房屋建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业。财务要求：近三年经审计的财务报表（以广西建筑业企业诚信信息库为准）。业绩要求：无。诚信要求：投标人不得为失信被执行人（以评标阶段评标委员会通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准，当评标场所缺乏查询条件时，由招标人或招标代理机构进行查询并保证查询结果的真实性）；企业和人员的广西建筑市场诚信卡未被锁定。项目经理资格：建筑工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。专职安全员要求：专职安全员须具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于1人。其他要求：符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》的有关规定。1.4.2是否接受联合体投标不接受接受1.9.1踏勘现场不组织1.10投标预备会不召开1.11分包不允许允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：1.12偏离不允许2.1.1（10）构成招标文件的其他材料招标文件的澄清、修改、补充通知等内容2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止日10天前。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件2.2.2投标截止时间2017年6月6日10时00分招标文件澄清发布方式书面形式发给所有投标人2.2.3投标人确认收到澄清的方式不需书面回复确认3.1.1构成投标文件的材料投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分四部分组成资格审查部分【备注：以下复印件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】：（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件）附：法定代表人身份证明和组织机构代码证（已办理三证合一的提供营业执照）、委托代理的专职投标员身份证和广西诚信卡等材料复印件）；（2）投标人基本情况表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件）；（3）投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附广西建筑业企业诚信信息库中打印的基本账户开户许可证）；（4）建设工程项目管理承诺书；（5）项目经理简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的诚信库页面打印文件）；（6）专职安全员简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库中的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的诚信库页面打印文件）（7）已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员社会保险缴纳情况[附2017年1月至3月投标人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料诚信库页面打印文件]（需将拟投入人员姓名做明显标注）（8）资格审查需要的其他材料：①项目技术负责人简历表②项目管理机构配备情况表③拟投入施工机械设备情况表④企业近年已完成类似项目一览表117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件注：广西建筑业企业诚信信息库中打印材料应从招标文件开始发售之时起至投标截止时间内打印，打印材料上应显示网上打印时间、网址和诚信库水印背景。未录入广西建筑业企业诚信信息库或未按要求提交相关证明材料的，视为未提交该项材料。商务标部分：（1）投标函及投标函附录；（2）投标报价表；（3）已标价工程量清单。技术标部分：（1）施工组织设计；（2）项目管理机构。企业信誉实力部分：（1）企业信誉实力一览表。投标文件电子版具体见“投标人须知前附表”10.4投标文件电子版。3.1.1近三年财务状况的年份要求指2013年度、2014年度和2015年度（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。近三年完成的类似项目的年份要求指2014年1月1日起至2016年12月31日止近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求指2014年1月1日起至2016年12月31日止3.3.1投标有效期□45天□60天90天3.4.1投标保证金投标保证金的提交方式：银行转账、电汇。投标保证金的金额：玖仟元。必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户，在交款单上需注明本工程招标编号。开户名称：武宣县公共资源交易中心开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行账号：21084200291001268763.5是否允许递交备选投标方案不允许117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3.6.3签字和（或）盖章要求投标文件正本与副本均由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字。投标文件未经投标人盖章或法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字的，均作否决投标处理。3.6.4投标文件副本份数肆份3.6.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：不分册装订分册装订，投标文件中资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分分册装订。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式。3.6.6施工组织设计是否采用“暗标”评审方式不采用采用。技术标暗标编制及装订要求：技术标书封面必须使用统一规定的全套封面（详见，包括封面一张、封底一张、封面和封底塑料膜各一张、黑色夹条一副），投标人除应在技术标封面折页处加盖法人单位公章和法定代表人签字（或盖章）以示密封外，不得在技术标封面和封底上书写和打印任何文字和符号。封面处编号为评标委员会使用，投标人不得在此处编号。4.1.1包装、密封投标人应将所有投标文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分分别密封在四个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”或“企业信誉实力部分”。再将商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分投标文件密封袋密封在同1个外层投标文件密封袋中（即采用双层包封法密封）。提交投标文件时应为1个密封袋。投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封（暗标除外）。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件4.1.2封套上写明项目编号：招标人的地址：招标人名称：标段（如有多个标段时）：（项目名称）投标文件投标人地址：投标人名称：在年月日时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点武宣县公共资源交易中心（武宣镇城东路122号政务中心四楼）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2017年6月6日10时00分开标地点：武宣县公共资源交易中心（武宣镇城东路122号政务中心四楼）5.2开标程序采用方式一：技术标明标开标程序开标顺序：随机6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人【要求详见本表后的备注】，专家5人。评标专家分工：不分技术、经济类。分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类人、经济类人；技术类专家人、经济类专家人。采用工程量清单计价时，经济类的评委不应少于评标委员会总数的二分之一。评标专家确定方式：随机抽取。6.3评标方式经评审的合理低价法综合评估法6.5评标资料封存方式【备注：由当地招投标监督管理部门确定】在交易中心封存当地招投标监督管理部门封存由招标人或招标代理机构封存6.5.1（3）封存的其它材料/6.6.1中标候选人公示的媒介在招标公告发布的同一媒介上公示在交易中心网站上公示7.1是117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3人7.3.1履约保证金履约保证金的金额：五万元投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似项目是指：无10.1.2不良行为记录不良行为记录是指：违反建筑领域及其他方面的法律、法规、规章或者强制性标准、执业规程，或者严重违反合同约定，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门、相关行业协会的处罚，责令改正或被通报批评等情形。10.2招标控制价招标控制价设招标控制价，上限控制价于开标前七天公布。不设招标控制价10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式不采用采用。投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。10.4投标文件电子版投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版【备注：右栏内容可由招标人根据招投标监督管理部门的要求修改】不要求。10.5知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.6重新招标的其他情形117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.8监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级招投标监督管理专门机构监管。10.9解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.10招标人补充的其他内容10.10.1招标代理服务费的计算与收取招标人支付中标人支付。具体为：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按《发改价格[2011]534号》文，对应所提供的服务代理招标工作（不含上限控制价编制服务）按相应收费基准费率计取，工程招标代理服务费＝中标金额×对应的收费基准费率，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。10.10.2检测单位：待定设计单位：来宾市城乡规划设计院10.10.3低价风险保证金不实行低价风险保证金117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件投标人须知正文部分1总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.4本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。1.1.5本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。1.2资金来源和落实及增值税计税方法情况1.2.1本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。1.2.2本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.4本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.3.2本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。1.3.3本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；（6）专职安全员资格：见“投标人须知前附表”；（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业整顿的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会不召开。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离不允许。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件2招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）邀请公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）招标控制价；（7）图纸；（8）技术标准和要求；（9）投标文件格式；（10）“投标人须知前附表”规定的其他材料。2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前，以“投标人须知前附表”2.2.2规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人在收到修改后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该澄清。2.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。2.3.4招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（2）商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（3）技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（4）企业信誉实力部分：具体材料见“投标人须知前附表”；3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。3.1.3“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.1.1本项目招标提供纸质和电子两种形式工程量清单,投标人应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁投标人修改工程量清单的项目结构、标段名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。3.2.1.2投标人已标价工程量清单纸质投标文件应符合第八章“投标文件格式”的要求。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金和低价风险保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金和低价风险保证金（如有）。3.4投标保证金3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金。提交投标保证金的证明文件作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金和低价风险保证金（如有）的，其投标文件作否决投标处理。3.4.3对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）和低价风险保证金（如有）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回；对于中标人交纳的低价风险保证金，自工程竣工验收合格之日起7个日历日内退回。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3.4.4有下列情形之一的，投标保证金和低价风险保证金（如有）将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。3.5备选投标方案除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件正本与副本规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。3.6.6补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。4投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。4.1.2投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。4.2.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标，并邀请所有法定代表人或其投标人的委托代理人（同时是专职投标员）准时参加。投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会并签到，并在投标截止前由专职投标员持相关人员诚信卡到武宣县公共资源交易中心指定地点刷专职投标员的“广西建筑市场诚信卡”和本项目拟派项目经理和拟派所有专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”进行刷卡验证，否则招标人不予受理；如其中任何一人的诚信卡被锁定无效，则退回其投标文件，并制作记录。刷卡验证、参加开标会和签署投标文件的专职投标员必须为同一人，否则作无效投标处理。招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人出示本人招标代理员的“广西建筑市场诚信卡”。开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。5.2开标程序主持人按“投标人须知前附表”确定的以下程序进行开标：方式一：技术标明标开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场，并核验专职投标员、项目经理、专职安全员“广西建筑市场诚信卡”的有效性，如其中任何一人的诚信卡被锁定无效，则退回其投标文件，并制作记录；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）由招标人代表和监标人按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的资格证件【包括法定代表人身份证明原件（企业法定代表人参加投标会时检查）或委托代理投标相关证明（附法定代表人身份证明的授权委托书原件、受委托的专职投标员身份证原件，委托代理人参加投标会时检查）、投标保证金缴纳凭证（指转账（电汇）底单原件或银行保函原件或工程担保原件或工程保证保险原件）、投标人基本帐户开户许可证复印件加盖单位公章】，投标人代表检查投标文件的密封情况；（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、低价风险保证金的递交情况（如有）、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并制作记录；（7）公布招标控制价及相关内容；（8）投标人代表随机抽取K值（如有）；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。5.3不予开标符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）投标文件未按招标文件要求密封的；（3）投标人法定代表人或其授权的专职投标员未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第1.4.1款规定的其中任何一人的诚信卡被锁定无效的。5.4开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。6评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚未满三年或者刑事处罚的人员；（5）与投标人有其他利害关系的人;（6）评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标方式评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。6.4移交评标资料评标委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，并同时移交所有评标所涉资料。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件6.5评标资料封存和启封6.5.1评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料，封存资料内容包括：（1）招标项目开评标资料原件：投标单位人员诚信卡核查情况记录表、开标记录表、评标报告及其附件（含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格）、投标人开标签到表、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、主业委托书。（2）本项目所有投标人投标文件正本。（3）“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。6.5.2如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。6.5.3评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。6.6中标候选人公示6.6.1招标人自收到评标报告之日起3日内，必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人，公示期不少于3日。招标人逾期不发出中标候选人公示的，由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正。6.6.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。6.6.3招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。6.7履约能力审查在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。7合同授予7.1定标方式除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。7.2中标通知及中标公告中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在交易中心网站发出中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约保证金7.3.1117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金和低价风险保证金（如有）不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金及低价风险保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金和低价风险保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金和低价风险保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。7.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金和低价风险保证金（如有）；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或少于3家的；（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。9纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（10）不同投标人的投标文件相互混装；（11）不同投标人的投标保证金和低价风险保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件10需要补充的其他内容10.1词语定义见“投标人须知前附表”。10.2招标控制价招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。原则上招标控制价应于投标截止时间前15日向所有投标人公布，最迟应当在截标时间7日前公布，并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。10.3技术标评审方式见“投标人须知前附表”。10.4投标文件电子版投标文件电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。10.5知识产权招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。10.6重新招标的其他情形见“投标人须知前附表”。10.7同义词语见“投标人须知前附表”。10.8监督本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。10.9解释权见“投标人须知前附表”。10.10招标人补充的其他内容见“投标人须知前附表”。11.招标代理服务费11.1本项目招标代理服务费由中标人支付。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第三章评标办法（经评审的合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1资格评审标准合格制合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格投标文件签署有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供）营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定诚信符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定专职安全员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定社会保险专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月（2017年1月至3月）依法缴纳社会保险证明材料其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（8）项内容的。2.1.2形式评审标准合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价。2.1.3响应性评审标准合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定投标价格低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况。已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量且无本章附件B否决投标条件的相应情况。2.2详细评审通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。2.2.1分值构成技术标评审部分：合格制商务标评审部分：参照中标候选推荐原则2.2.2技术标评分标准（满分100分）合格标准：打分制，采用百分制打分时，合格分数线为60分，60分及以上为合格。由技术标评委独立打分，不得先定档再打分。各分项得分以各评委的打分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值确定。项目管理机构（20分）项目经理任职资格与业绩、工作经历等（10分）1、拟派任项目经理具有二级建造师执业资格的得2分，具有一级建造师执业资格的得5分。2、拟派任项目经理具有中级职称的得2分，具有高级职称的得3分。3、拟派任项目经理近三年内具有类似项目业绩的（须在类似项目中担任项目经理），每有1个业绩得1分，满分2分。其他主要人员（10分）1、拟派驻本项目的技术负责人具有中级职称的得2分，具有高级职称的得6分。2、安全员、施工员、质检员、材料员具备相应岗位资格证书的每个人员得1分，满分4分。施工组织设计（80分）主要施工方法（0~10分）各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。拟投入的主要物资计划（0~6分）投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件拟投入的主要施工机械、设备计划（0~6分）投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。劳动力安排计划（0~6分）各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。确保工程质量的技术组织措施（0~10分）应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。确保安全生产的技术组织措施（0~10分）应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。确保工期的技术组织措施（0~8分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。确保文明施工的技术组织措施（0~8分）针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。工程施工的重点和难点及保证措施（0~10分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。施工总平面布置图（0~6分）应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。2.2.2商务标评分标准【备注：百分制，满分为100分】1、经评审的合理低价的确定方法（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。（2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人报价进入经评审合理低价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。2、商务标评分标准（1）以经评审的合理低价为最高分100分，采用内插法计算，投标人报价每高于经评审的合理低价1％的扣2分，每低于经评审的合理低价1％的扣0.5分，计算出投标人的投标报价得分。投标人最终得分投标人最终得分=该投标人的商务标得分3评标程序详见本章附件A：评标详细程序3.1.2否决投标条件详见本章附件B：否决投标条件117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件评标办法（经评审的合理低价法）正文部分1评标方法本次评标采用经评审的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章2.2条款进行评审，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的商务标得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也同等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。2评审标准2.1初步评审标准2.1.1资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。2.1.2形式评审标准：见“评标办法前附表”。2.1.3响应性评审标准：见“评标办法前附表”。2.2详细评审标准2.2.1技术标评分标准：见“评标办法前附表”。2.2.2商务标评分标准：见“评标办法前附表”。3评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2.1款的规定进行技术标评审。3.2.2评标委员会按本章第2.2.2款的规定计算出商务标得分。3.2.3117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。3.3投标文件的澄清、说明和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.3评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件A评标详细程序A0总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A1基本程序评标活动将按以下五个步骤进行：（1）评标准备；（2）初步评审；（3）详细评审；（4）澄清、说明或补正；（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。A2评标准备A2.1评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。A2.2评标委员会的组建和分工评标委员会应按照“投标人须知前附表”第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。A2.3熟悉文件资料A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。A3初步评审A3.1资格评审评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。A3.2形式评审117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。A3.3响应性评审A3.3.1评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。A3.3.2投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价。凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。A3.4判断投标是否为否决投标A3.4.1判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.4.3评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。A3.5澄清、说明或补正在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。A4详细评审只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4.1对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）【备注：根据项目情况进行设置】A4.2算术错误修正评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。A4.3详细评审的程序A4.3.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：（1）技术标评审（或评分）；（2）商务标评审和评分；（3）汇总评分结果。A4.4技术标评审（或评分）按照“评标办法前附表”中规定的各项评分因素、评审标准，由技术组评委对施工组织设计进行评审（或评分）。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件技术标合格标准：A4.5商务标评审和评分A4.5.1经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“经评审的合理低价”。A4.5.2按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审和技术标评审的投标人商务标得分。A4.6判断投标报价是否低于成本由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。A4.7澄清、说明或补正在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。A4.8汇总评分结果详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。A5推荐中标候选人或者直接确定中标人A5.1汇总评标结果初步评审和详细评审结束后，评标委员会对评标结果进行汇总。A5.2推荐中标候选人A5.2.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：（1）评标委员会按照最终得分由高到底的次序排列，根据第二章“投标人须知前附表”第7.1款的规定及本章的规定推荐中标候选人。（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知前附表”第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按经济标评分得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。A5.2.2投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A5.3直接确定中标人第二章“投标人须知前附表”授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照经济标评分得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。A5.4编制及提交评标报告117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件评标委员会应向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，一式三份，招标人、招标代理人、招投标监督管理部门各一份。评标报告应当包括但不限于以下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）否决投标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明或补正事项纪要。A6特殊情况的处置程序A6.1关于评标活动暂停A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.2关于评标中途更换评标委员会成员A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。A6.3记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A7补充条款……117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件B否决投标条件B0总则本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B1否决投标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；B1.4在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的【备注：如资格审查采用有限数量制时，资格审查的评审内容按打分制给予对应分值，无相关证明材料的给予0分，但不做否决投标处理。本条款应有此备注】；B1.5在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；B1.6不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；B1.7由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；B1.8投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；B1.9投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；B1.10投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；B1.11投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的；B1.12投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；B1.13安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；B1.14投标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；B1.15投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评标委员会要求澄清、说明或补正，但投标人拒绝澄清、说明或补正的；B1.16投标函中的总报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；B1.17设有暂估价、暂列金额的，投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；B1.18投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；B1.19法规规定的其他否决投标条款。备注：1、如果工程所在地招投标监督管理部门117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A－1：投标单位和人员诚信卡核查情况记录表投标单位和人员诚信卡核查情况记录表工程名称：（项目名称）招标编号：开标时间：年月日建设单位：招标代理机构：序号投标单位单位诚信状态是否有效专职投标员项目经理专职安全员核查结论专职投标员签字姓名诚信卡是否有效姓名诚信卡是否有效姓名诚信卡是否有效1234567开标人（签字）：记录人（签字）：监督人员（签字）：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A－2：开标记录表开标记录表工程名称：（项目名称）项目编号：开标时间：年月日建设单位：招标代理机构：序号投标单位是否按时递交投标文件投标文件密封性资格证件是否有效投标文件是否有效提交的投标保证金（万元）投标总报价（元）自报工期（日历天）自报质量等级....（根据投标报价表内容增减）备注投标人专职投标员签字确认1234567招标人授权代表（签字）：记录人（签字）：监督人员（签字）：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A－3：评标委员会签到表评标委员会签到表工程名称：（项目名称）评标时间：年月日序号姓名职称工作单位专家证号码签到时间1234567117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-4：资格审查评审记录表资格审查评审记录表工程名称及项目编号：评标时间：年月日序号投标人名称评审因素是否通过评审投标文件签署营业执照安全生产许可证资质等级财务状况诚信项目经理专职安全员投标保证金低价风险保证金（如有）其他要求12345678【备注：根据评分办法的资格审查标准调整本表】评标委员会全体成员签名：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-5：形式评审记录表形式评审记录表工程名称及项目编号：评标时间：年月日序号投标人名称评审因素是否通过评审投标人名称投标函签字盖章投标文件格式（报价唯一12345678【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】评标委员会全体成员签名：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-6：响应性评审记录表响应性评审记录表工程名称及项目编号：评标时间：年月日序号投标人名称评审因素是否通过评审投标内容工期工程质量投标有效期招标保证金权利义务已标价工程量清单技术标准和要求投标价格12345678910【备注：本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表】评标委员会全体成员签名：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-7：技术标评审记录表技术标评审记录表工程名称及项目编号：评标时间：年月日序号评审因素投标人名称及评审意见1、项目管理机构（20分）（1）项目经理任职资格、业绩、工作经历等（2）其他主要人员2、施工组织设计（80分）（1）主要施工方法（2）拟投入的主要物资计划（3）拟投入的主要施工机械、设备计划（4）劳动力安排计划（5）确保工程质量的技术组织措施117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（6）确保安全生产的技术组织措施（7）确保工期的技术组织措施（8）确保文明施工的技术组织措施（9）工程施工的重点和难点及保证措施（10）施工总平面布置图（11）其他.........技术标得分合计（满分100分）技术标是否合格【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】评标委员会技术组评委签名：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（二）技术标评分汇总明细表工程名称及项目编号：评标时间：年月日评委序号和姓名投标人名称及其得分1:2:3:4:5:6：7：各评委评分合计各评委评分平均值投标人技术标平均得分117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-8：商务标评分记录表商务标评审记录表工程名称及项目编号：评标时间：年月日序号投标人名称评审项目投标报价（元）招标控制价（元）评标基准价（元）投标报价是否有效已标价工程量清单评审是否合格投标报价排名12345【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整。投标报价单位：人民币元。】评标委员会经济组评委签名：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-9：评标结果汇总表评标结果汇总表工程名称及项目编号：（项目名称）评标时间：年月日序号投标人名称投标报价初步评审详细评审备注资格审查是否合格形式性评审是否合格响应性评审是否合格技术标平均得分商务标评审排名排序（投标单位报价最接近评标基准价下线的顺序依次推荐中标候选人）12345最终推荐的中标候选人及其排序第一名：第二名：第三名：评标委员会全体成员签名：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-10：中标候选人公示中标候选人公示项目名称项目编号招标类别□委托招标□自行招标招标方式□公开招标□邀请招标招标代理机构结构类型及规模开标时间开标地点公示开始时间年月日公示截止时间年月日拟中标人中标候选人情况第一中标候选人单位名称投标报价工期质量等级项目经理（注册证号：；诚信卡号：）第二中标候选人单位名称投标报价工期质量等级项目经理（注册证号：；诚信卡号：）第三中标候选人单位名称投标报价工期质量等级项目经理（注册证号：；诚信卡号：）被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据公示媒介质疑和投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉；逾期不予受理。投诉部门投诉电话117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表A-11：中标通知书中标通知书项目编号：报建号：建设单位代建单位中标单位设计单位招标代理单位工程名称工程地址中标范围结构类型（应注明最大单跨、建筑高度）工程规模承包方式承包类型项目经理注册专业及等级注册编号技术负责人及证书编号安全员及安全生产考核合格证书编号中标主要条件中标价主要材料钢筋工期水泥质量商品砼其中：安全文明施工措施费：规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费：建设单位：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日招标代理单位：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日备案单位：（盖单位公章）经办人：（签字或盖章）年月日备注中标人在收到中标通知书后，须在日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。一式9份。其中：建设单位5份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程。2.工程地点：来宾市武宣县。3.工程立项批准文号：武发改复[2016]86号。4.资金来源：银行贷款、上级补助资金。5.工程内容：武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程施工，坡顶至底竖向高差为8米，坡面宽度为14.5m,全长472m。6.工程承包范围：施工图纸包含的内容（具体以施工图纸与工程量清单为准）。二、合同工期计划开工日期：年月日（具体以总监理工程师开具并有甲方签认的开工令为准）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥元）；（2）建安劳保费：人民币（大写）（¥元）；117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（5）暂列金额：人民币（大写）（¥元）。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在招标人指定的地点签订。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。十三、合同份数本合同正本一式贰份，发包人执壹份，承包人执壹份。副本一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：通用条款1.1.3.9执行。1.1.3.10临时占地包括：通用条款1.1.3.10执行。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章；上述法律、法规有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范，行业标准。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十天；发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供肆套完整的施工图纸及相关技术资料，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的所有图纸和有关技术资料。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料报发包人（费用由承包人负责）；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：提供竣工图的数量为陆套；承包人提供的文件的形式为：书面送达；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人同意不许将图纸泄露和转让给第三方。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；发包人指定的接收人为：业主代表（现场）。承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；承包人指定的接收人为：项目经理或技术（现场）负责人。监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程用地红线界定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件由承包人根据现场实际情况自行考虑，费用自理。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本合同通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本合同通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按本合同通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　按专用条款12.1执行　。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款12.1执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前七天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在按以下条款约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这些资料的判断、推论和决策后果完全由承包人承担。2.4.2提供施工条件*将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：建筑物沿边向外500117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件米以内道路、1000米以内的水、电、管线等临时设施费用由投标人在其投标报价中考虑。超此范围以外的由招标人负责。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。*工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人在开工前7天提供。水准点与座标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按国家有关规范要求执行，包括与本工程有关的所有竣工图纸、变更等。承包人需要提交的竣工资料套数：陆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：按专用条款13.2条，本工程造价对应所要求的时间。承包人提交的竣工资料形式要求：送达发包人代表签收。（6）承包人应履行的其他义务：①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。③施工场地清洁卫生的要求：由于承包人施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；广西建筑市场诚信卡卡号：；联系电话：；117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于本工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。关于施工期间项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理无正当理由不得请假，到施工现场的时间每月不少于25天，每少到一天支付违约金1000元，违约金须当月向甲方缴清，否则甲方有权延期支付当月工程进度款（由监理人员和甲方派驻代表共同确认项目经理到场天数）。项目经理无故连续七天不到的，甲方将本项目视为挂靠工程,有权解除合同并由招标人没收履约保证金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人交纳30000元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次(人民币)。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约、处违约金10000元/人•次(人民币)。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人项目经理因不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金5000元/人•次(人民币)。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：开工前7天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人10000元/人•次(人民币)；专业工程师5000元/人•次(人民币)。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人或监理人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处10000元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处5000元/人•次(人民币)违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次(人民币)。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件主体结构、关键性工作的范围：无。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至工程接收证书颁发前，由承包人负责照管和维护工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责竣工工程的照看和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止　。3.7履约保证金承包人是否提供履约担保：是金额5万元，投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。在工程竣工验收合格后10天内，发包人全额退还履约保证金给承包人（不含利息）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担相关费用。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；广西建筑市场诚信卡卡号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：详见监理合同。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按本合同通用相关条款执行；5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：达到国家施工验收规范合格标准。关于工程奖项的约定：无。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：　按现行标准规范和当地建设主管部门有关规定执行　。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制报发包人审批。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按相关标准及制度执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费元，使用要求：专款专用。具体按桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和来宾市相关规定执行。6.3环境保护6.3.1因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。6.3.2经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。6.3.3必须按照建设工程中有关的文明施工要求进行施工；6.3.4必须严格执行开发区识别出的重大环境因素的控制措施；6.3.5所有人员需要接受环境保护方面的培训，并严格执行环保法规的有关要求；6.3.6对废水、废气、噪音、固体废弃物要求严格管理，保证排放符合国家标准，没有相关方的投诉；6.3.7对于特殊时期，如高考、节假日等需要配合市政府有关的规定，不得做违反规定的事宜；6.3.8使用的建筑材料必须保证符合环保要求；6.3.9建筑碴土、垃圾及时清运至城市管理部门指定点倒放，不乱堆乱倒，不影响城市环境卫生；6.3.10建筑施工的方案需要考虑节约资源、安全可靠，保护环境、安全施工；117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件6.3.11施工的整个过程都必须接受开发区的监控和管理，保护环境。6.3.12工程竣工验收前，承包人应当委托经甲方认可的，并且具备室内空气质量检测资质的机构，对室内进行空气检测；并将检测结果报送发包人。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期：　于收到之日起7日内批复　。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期：　于收到之日起7日内批复　。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期：　开工前3个工作日在工地现场以书面形式向承包人交验（如有）。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：施工图纸设计变更等。7.5.2因承包人原因导致工期延误双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：非承包人的责任造成的工期延误；或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之二），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：以有关部门发布的文告或文件为准。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）6级以上地震；（2）10级以上持续1天的大风；（3）台风及暴雨级以上持续1天的大雨；（4）50年以上未发生过，持续2天的高温天气；（5）50年以上未发生过，持续2天的低温天气；（6）50年以上未发生过的洪水。其余按通用条款执行。7.9提前竣工7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，如须承包人代为保管的，承包人清点后由承包人妥善保管，保管期间产生的费用由发包人承担。监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用（如有）。③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：无。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人根据施工需要自行确定。施工现场需要配备的试验设备：承包人根据施工需要自行确定。施工现场需要具备的其他试验条件：承包人根据施工需要自行确定。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人根据施工需要自行确定。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款10.1款并经发包人批准。10.3变更程序⑴设计变更和工程签证，按发包方相关规定办理。⑵工程设计变更和签证工程发生后15个工作日内，由承包人将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送发包人备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。⑶在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位与施工单位共同商定并签字确认。⑷承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第⑴、⑵、⑶条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60%的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由发包方最终审定。⑸当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经发包方审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《来宾市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《来宾市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包方审定。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：以《来宾市建设工程造价信息》2016年第9期为准。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间主要材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或主要材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明主要材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间主要材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，主要材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明主要材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间主要材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。其中主要材料是指水泥、砂、砌块以及甲方要求变更的材料。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。本合同价款为招标人公布的本工程合理价，采用　固定综合单价　方式确定。综合单价包含的风险范围：除工程变更和政策性调整以外以及合同中按照有关规定约定的材料、设备价格变动的风险。风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。风险范围以外合同价格的调整方法：（一）因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经武宣县审计局审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《来宾市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《来宾市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经招标人审定。（二）国家和自治区、来宾市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。（三）本工程可以调整的主要材料：水泥、砂、石以及甲方要求变更的材料。前述材料以《来宾市建设工程造价信息》2016年第9期发布信息价格为基准价格。本工程最终结算价以武宣县审计局或有审计资质的单位审定为准。对于双方在价格上有争议的材料或设备，发包方有权采取甲供材的方式进行材料或设备采购；承包方必须无条件执行且继续履行安装任务。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程的计量均以国家标准《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862－2013）和《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件）广西壮族自治区实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。此外本工程还按下列规则进行结算:①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量计算规范>(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；②施工图、图纸会审记录、施工组织设计和施工方案、设计变更、甲方和监理工程师通知及指令、现场签证等；③2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》；2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》；2009年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程节能消耗量定额》；2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》；《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》（桂建标字[2015]5号））；《关于颁布2013年<广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价>的通知》（桂建标[2013]41号）；《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）；④建设行政主管部门和工程造价管理机构规定的其它计价依据和价格调整文件以及本合同履行期间有关部门发文调整其它费用的文件；⑤建安劳保费交纳和办理按照《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》桂政发[2012]42号规定执行；根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中含建筑安装工程劳动保险费。⑥根据《建设工程质量检测管理办法》建设部令第141号第十二条的有关规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，建设工程检测试验费和检测试验配合费按桂建标[2015]5号文计取。（已颁布实施新版消耗量定额及配套费用定额的按其规定执行）⑦固定综合单价：合同价款中包括的风险范围：除工程变更、政策性调整、施工期间材料单价变化超出±5%的情况下以外的其他风险。风险范围以外合同价款调整方法：（一）因非乙方原因而引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及甲方签证认可，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）由于工程量清单的工程量有误、漏项或变更引起新的工程量增减，按实际工程量变更进行结算。依据相关专业定额计算出综合单价后，确定新的综合单价。新综合单价的材料价格及调整办法依据2016年《来宾市建设工程造价信息》第9期，若2016117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件年《来宾市建设工程造价信息》第9期上未发布的市场价格信息的材料，则由招标人通过当地市场调查确定其材料基准价格；在施工过程中材料的价差超过±5%时，其超过部分材料价格按实调整。具体调整方法为：合同中分部分项工程量清单的人工、材料、机械消耗量及管理费、利润不变，遇价格上涨时，按施工期间《来宾市建设工程造价信息》价格的平均价减去招标期间《来宾市建设工程造价信息》的价格乘上1.05做调增；遇价格下跌时，按招标期间《来宾市建设工程造价信息》的材料价格乘上0.95减去施工期间《来宾市建设工程造价信息》价格的平均价做调减。（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。⑧取费费率：各项取费费率按广西自治区、来宾市的有关规定执行。⑨工程措施费：应根据经批准的乙方《施工组织设计》以及预算有关规定计算工程措施费费用。以上计费约定如在施工期间，政府及相关部门颁发新的定额、计费标准、或文件时，其中相应的部分按新的定额、计费标准或文件执行。本工程竣工验收合格后，发包方将承包方报送的工程结算书，委托给有工程咨询资质的单位进行审核，结算在工程竣工验收合格后按专用条款14.2约定的天数编制完成，经双方核对后，双方同意以招标人认可的项目结算金额，作为本工程的最终决算金额。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月25日前。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：(1)工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。(2)除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期12.4.1付款周期关于付款周期的约定：完成经业主和监理单位认定的工程量的50%时，支付该部分完成量的80%的工程款；工程竣工验收合格并经审计部门审定后，支付至审计结算价的95%（含已支付的）；质保期满后，经验收工程无质量缺陷的，支付剩余5%的工程款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按工程形象进度向发包人提交进度付款申请单时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②工程量计量报表（格式按发包方具体要求）；③其他需要补充说明的材料。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：进度付款申请单提交后3天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：进度付款申请单通过监理人审查后7天内。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后5日内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。进度款支付方式：银行转账。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收条件(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程竣工资料（含竣工图）和工程竣工报告等。竣工验收资料的份数：陆份。承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天，提供竣工图的数量为6套。13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按相关规定要求和项目所在地主管部门有关规定执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同13.2.5款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天,发包人向承包人支付合同价款万分之二的违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天,承包人向发包人支付合同价款万分之二的违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内：无。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后28日内承包人提交竣工付款申请单给发包人。竣工付款申请单应包括的内容：合同、投标文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图等发包人要求的结算审核资料。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工结算报告金额发包人审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元-2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元-5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）发包人按工程价款结算总额的5%（3%-5%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：无。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内到达，紧急抢修应以最快速度到达并立即抢修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：　承包人与发包人签订延期付款协议。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责：工期相应顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（7）其他：另行协商。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：合同待定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）、（5）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并由招标人没收其全部履约保证金。(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（7）在发包人按合同约定支付工程进度款的前期下，承包人拖欠员工工资待遇导致其员工到发包方或政府部门静坐、闹事的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款16.2.3。17.不可抗力17.1不可抗力的确认17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)6级以上的地震；(2)10级以上持续1天的大风；(3)暴雨级以上持续1天的大雨；(4)50年以上未发生过，持续2天的高温天气；(5)50年以上未发生过，持续2天的低温天气；(6)50年以上未发生过的洪水；上述几种形式，应以实际造成灾害和影响施工为准。自然灾害的等级必须得到相关权威部门的书面认定方可视为有效17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：另行商定。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向人民法院起诉。21.补充条款21.1凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。21.2为了不影响工程施工工作的正常进行，对于发包人认可的设计或其他变更，即使承包人暂时不能事先就费用问题与发包人达成共同意见，也必须先执行后双方再协商有关费用。21.3承包人应按有关政府部门规定做好环保、文明施工和其他临时设施建设，达到文明施工工程的相关标准，费用已包含在本合同约定的收费标准中。21.4承包人应在施工合同生效后3日内，向发包人提交委派的项目经理和项目部人员名单、简历。委派的项目经理、项目部人员必须与投标时承诺的人员一致（增加不限），不经发包人同意，擅自调换投标时承诺的项目经理和项目部人员的，发包人有权取消其中标资格。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：承包人主要施工管理人员表附件3：分包人主要施工管理人员表附件4：履约担保格式附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：工程质量保修书117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件2：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称计划进场时间一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件3：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件4：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已于年月日发放中标通知书，明确（承包人名称）（以下称“承包人”）为（工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附件6：工程质量保修书（房屋建筑工程）发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第五章工程量清单117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件1工程量清单编制说明1.1本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。1.2工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。1.3工程量清单是招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。中标后结算支付，以经审图公司审定，并经建设行政主管部门备案的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按中标单位投标所报的工程量清单的单价支付费用。1.4补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：无。1.5《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。1.6本工程暂列金额约按合同造价/%计算，共/元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。1.7本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。1.8本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。1.9招标时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。1.10本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。1.11其它需要说明的问题：/。1.12工程量清单另册发放。一般计税法建设工程的工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供；简易计税法建设工程按照《计价规范》要求的表格提供，但规费和税费要按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）要求调整，具体包括：1.1投标总价（封-3）1.2投标总价（扉-3）1.3总说明（表-01）1.4建设项目投标报价汇总表（表-02）1.5单项工程投标报价汇总表（表-03）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件1.6单位工程投标报价汇总表（表-04）1.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）1.8总价措施项目清单与计价表（表-11）1.9其他项目清单与计价汇总表（表-12）1.10暂列金额明细表（表12-1）1.11材料（工程设备）暂估价格及调整表（表12-2）1.12专业工程暂估价表（表12-3）1.13计日工表（表12-4）1.14总承包服务费计价表（表12-5）1.15税前项目清单与计价表（表-14）1.16规费、增值税计价表（表-15）1.17发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）1.18承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）注：以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制招标工程量清单则不需列入相应表格：①建设项目投标报价汇总表（表-02）②暂列金额明细表（表12-1）③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）④专业工程暂估价表（表12-3）⑤计日工表表12-4）⑥总承包服务费计价表（表12-5）⑦税前项目清单与计价表（表-14）2招标控制价编制说明2.1招标控制价编制依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》及其计价相关规定。（2）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、”《来宾市建设工程造价信息》2016年第9期117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件以及现行的有关文件以及当地市场材料价格、工程量清单、施工设计图纸和补充资料。（3）人工工资按（桂建标[2015]5号）执行、工伤保险费按桂建管[2008]37号文执行、定额管理费费率调整按桂建标[2015]5号文执行（安装工程费用定额按桂建标[2013]47号文执行）,已颁布实施新版消耗量定额及其配套费用定额的按其规定执行。（4）根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。（6）安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号文规定执行，作为不可竞争费用单列，其他规费按现行相关文件规定执行，不进行招标投标竞争。（7）本工程招标文件及工程量清单；（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（10）材料价格信息：材料价格主要按照来宾市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2016年第9期武宣县价格计取，没有的材料价格参考市场询价。2.2分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。2.3总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。2.4其他项目费应按下列规定报价：（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；（5）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。2.5规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。2.6其它需要说明的问题：/。3投标报价（已标价工程量清单）编制说明3.1投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。3.2投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。3.3综合单价中应包含招标文件中划分的应有投标人承担的风险范围及其费用。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3.4分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。3.5总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行，作为不可竞争费用单列。3.6其他项目费应按下列规定报价：（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。3.7规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。3.8招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。3.9投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。3.10因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。3.11投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。3.13综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。3.14投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。3.15安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费，按桂建质[2015]16号文规定执行，作为不可竞争费用单列。3.16根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第二卷第六章图纸（另册发放）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第三卷第七章技术标准和要求本节由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件第四卷第八章投标文件格式117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（项目名称）施工招标投标文件项目编号：（正本/副本）投标内容：资格审查部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件目录（应附有页码）（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件）附：法定代表人身份证明和组织机构代码证（已办理三证合一的提供营业执照）、委托代理的专职投标员身份证和广西诚信卡等材料复印件）；（2）投标人基本情况表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件）；（3）投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附广西建筑业企业诚信信息库中打印的基本账户开户许可证）；（4）建设工程项目管理承诺书；（5）项目经理简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的诚信库页面打印文件）；（6）专职安全员简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库中的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的诚信库页面打印文件）（7）已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员社会保险缴纳情况[附2017年1月至3月投标人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料诚信库页面打印文件]（需将拟投入人员姓名做明显标注）（8）资格审查需要的其他材料：①项目技术负责人简历表②项目管理机构配备情况表③拟投入施工机械设备情况表④企业近年已完成类似项目一览表注：广西建筑业企业诚信信息库中打印材料应从招标文件开始发售之时起至投标截止时间内打印，打印材料上应显示网上打印时间、网址和诚信库水印背景。未录入广西建筑业企业诚信信息库或未按要求提交相关证明材料的，视为未提交该项材料。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件1、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：_______身份证号码：职务：专职投标员诚信卡卡号：投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、专职投标员身份证及其“广西建筑市场诚信卡”等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日【备注：附法定代表人身份证复印件】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件2、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织机构代码法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注【备注：附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件。以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3、投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附广西建筑业企业诚信信息库中打印的基本账户开户许可证）。【备注：银行转帐（或电汇）的底单、银行保函或工程担保或工程保证保险原件在开标时需带原件核验，以上复印件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件4、建设工程项目管理承诺书致（招标人名称）：作为参与（工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。投标人：（盖单位章）法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容（桂建质【2015】16号文附件一）广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容类别项目名称主要内容和要求文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。七牌二图在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。场容场貌1.道路畅通。2.排水设施齐全畅通。3.工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。材料堆放1.材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。2.水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾清运1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。宣传栏、环保及不扰民措施宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。临时设施现场办公生活设施1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。施工现场临时用电配电线路1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。接地装置施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件现场变配电装置总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。类别项目名称主要内容和要求安全施工高处作业防护楼层、屋面、阳台等临边设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。通道口设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。楼梯边设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业设置防护隔离棚或其它设施。高处作业有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。基坑、物料平台设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。安全防护用品安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。其它机械设备防护中小型机械设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。垂直运输设备1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。2.物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。专家论证审查超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。应急救援预案救援器材准备及演练等。非正常情况施工其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件5、项目经理简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的诚信库页面打印文件）；项目经理简历表{招标工程项目名称}工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目经理年限建造师注册证书编号建造师注册编号已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期已完工程质量【备注：以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件6、专职安全员简历表；（附已录入广西建筑业企业诚信信息库中的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的诚信库页面打印文件）；专职安全员简历表{招标工程项目名称}工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任专职安全员年限安全员证书编号已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期已完工程质量【备注：以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件7、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员社会保险缴纳情况[附2017年1月至3月投标人为前述人员依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料诚信库页面打印文件]（需将拟投入人员姓名做明显标注）{招标工程项目名称}工程岗位姓名社保个人编号缴纳月份项目经理项目技术负责人施工员安全员质量员材料员……【备注：以上原件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】8、资格审查需要的其他材料：①项目技术负责人简历表；②项目管理机构配备情况表；③拟投入施工机械设备情况表；④企业近年已完成类似项目一览表。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表：（1）项目技术负责人简历表{招标工程项目名称}工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目技术负责人年限具有执业资格情况（根据个人情况可选择是否填写）执业资格名称专业证书编号取得执业资格时间备注：以上原件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（2）项目管理机构配备情况表（招标工程项目名称）工程岗位姓名职称执业或职业资格证明承担完工工程情况证书名称级别证号专业项目数主要项目名称一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。【备注：附以上各岗位人员资格证件的诚信库页面打印文件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（3）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（4）近年已完成类似工程一览表序号发包人名称工程名称及建设地点结构类型建设规模合同金额（万元）竣工达到质量标准开竣工日期备注：1、附以上类似工程的中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的诚信库打印页面，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章。2、需录入广西建筑业企业诚信信息库的相关证明材料未通过审核的，在评审时不予承认。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（项目名称）施工招标投标文件项目编号：（正本/副本）投标内容：商务标部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函1、根据你方项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到等级。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标保证金。9、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为低价风险保证金（如有）。投标人：（盖单位章）单位地址：法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（二）投标函附录项目名称：项目招标编号：序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理专用条款姓名：2投标有效期90日历天3工期专用条款30日历天4缺陷责任期专用条款12个月5发包人支付担保专用条款无6承包人履约担保金额专用条款5万7分包专用条款不允许分包8逾期竣工违约金专用条款合同价款2‰天9逾期竣工违约金最高限额专用条款合同价款5%10质量标准专用条款达到国家施工验收规范合格标准11预付款额度专用条款无12预付款保函金额专用条款无13质量保证金额度专用条款结算价的5%…………备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖单位章）：法人代表或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日投标人（盖单位章）：法人代表或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件二、投标报价表工程规模：币种：人民币投标报价万元备注其中安全文明施工费万元规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费万元发包人提供材料（如有）万元承包人提供材料（设备）暂估价（如有）万元暂估专业工程（如有）万元暂列金额（如有）万元主要材料钢筋吨水泥（不含商品混凝土用量）吨商品混凝土m3【备注：投标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取】投标人（盖单位章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件三、已标价工程量清单1.已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。2.一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）调整，具体内容包括：1.1投标总价（封-3）1.2投标总价（扉-3）1.3总说明（表-01）1.4建设项目投标报价汇总表（表-02）1.5单项工程投标报价汇总表（表-03）1.6单位工程投标报价汇总表（表-04）1.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）1.8工程量清单综合单价分析表（表-09）1.9主要清单项目工料机分析表（表-10）1.10总价措施项目清单与计价表（表-11）1.11其他项目清单与计价汇总表（表-12）1.12暂列金额明细表（表12-1）1.13材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）1.14专业工程暂估价表（表12-3）1.15计日工表（表12-4）1.16总承包服务费计价表（表12-5）1.17税前项目清单与计价表（表-14）1.18规费、增值税计价表（表-15）1.19发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）1.20承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）1.21承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）备注：（1）1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表仅要求在商务标正本附上，副本可不附该部分内容。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（2）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。①建设项目投标报价汇总表（表-02）②暂列金额明细表（表12-1）③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）④专业工程暂估价表（表12-3）⑤计日工表（表12-4）⑥总承包服务费计价表（表12-5）⑦税前项目清单与计价表（表-14）117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（项目名称）施工招标投标文件项目编号：（正本/副本）投标内容：技术标部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件目录1、施工组织设计2、项目管理机构117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件一、施工组织设计1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）1.投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件二、项目管理机构1、项目管理机构配备情况表（招标工程项目名称）工程岗位姓名职称执业或职业资格证明承担完工工程情况证书名称级别证号专业项目数主要项目名称施工员质检员安全员材料员造价员……一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料的诚信库页面打印文件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章。】117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件2、项目经理（注册建造师）简历表（招标工程项目名称）工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目经理年限项目经理注册证书编号广西建筑市场诚信卡卡号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量备注：1、附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的诚信库页面打印文件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章。2、需录入广西建筑业企业诚信信息库的相关证明材料未通过审核的，在评审时不予承认。3、在建工程和该项目经理在投标人以外的其他单位完成的工程项目，其相关证明材料不需提供诚信库页面打印文件。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件3、项目技术负责人简历表（招标工程项目名称）工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量备注：1、附已录入广西建筑业企业诚信信息库的技术负责人的职称证、资格证和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的诚信库页面打印文件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章。2、需录入广西建筑业企业诚信信息库的相关证明材料未通过审核的，在评审时不予承认。3、在建工程和该项目经理在投标人以外的其他单位完成的工程项目，其相关证明材料不需提供诚信库页面打印文件。117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件（项目名称）施工招标投标文件项目编号：（正本/副本）投标内容：企业信誉实力部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日117 武宣县河西白云石集中加工区边坡防护工程招标文件企业信誉实力一览表序号项目类别1企业近三年内承建或完成的工程获得的广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖。2企业近三年内承建或完成的工程获得的国家优质工程奖、全国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地奖。3企业近二年内承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖、省级建筑装饰工程优质奖。4企业近一年承建或完成的工程获得设区城市优质工程或安全文明工地奖项。5企业近三年内主编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准。6企业近三年内参编或参与完成国家级建设工法、国家或行业标准。7企业近二年内主编或主持完成省级建设工法、标准的。8企业近二年内参编或参与完成省级建设工法、标准的。【备注：1、附以上相关奖状、证书等有效证明材料的诚信库页面打印文件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件、诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章。2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。117