2021年高压旋喷桩施工合同范本.doc

2021年高压旋喷桩施工合同范本.doc

2021年高压旋喷桩施工合同范本撰写人：___________日期：___________ 2021年高压旋喷桩施工合同范本根据《___》和《建筑___工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。一、建设单位:二、工程名称:三、工程地址:四、工程内容:φmm高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。五、承包方式:由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米元，空桩米。六、工程部造价(概算)七、本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。八、工期暂定为天，自年月日开工至年月日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延:1、因修改设计面影响进度或增大原来工作量的;2、因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的;3、因甲方未能按时、按质交付施工场地的;第8页共15页 4、因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。九、付款方式:1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的___%付给乙方(确认工程量___天内支付)3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的___%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。十、双方责任:甲方责任:1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成“三通一平”，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。2、开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。第8页共15页 3、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。4、委派___名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。___对工程竣工验收。5、提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。6、提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。乙方责任:7、收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。8、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。9、委派___名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。10、做好施工原始记录。每施工___天向甲方报送工程量报表。11、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。十一、违约责任第8页共15页 1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。(1)不按期交出满足施工条件地场地。(2)因图纸变更未及时送达乙方;(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度;(4)不按期支付工程款;(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改;(6)逾期___验收;(7)其他甲方原因造成的。2、乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。2、试桩需要有甲方人员和监理到场。3、每天的施工记录监理和甲方签字。第8页共15页 4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。十三、争议解决方式发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。第十四条本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。甲方:乙方:单位名称:签约人:签约人:地址:地址:___:___:年月日年月日高压旋喷桩施工合同范文二甲方:(以下称为甲方)乙方:(以下称为乙方)第8页共15页 《___建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就高压旋喷桩劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。1、分项工作对象及内容工程名称:工程地点:工程范围:分包形式:提供分包内容:(1)、施工内容:按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;(4)、开具分包价款增值税___(可正式普通材料___代，其中人工占___%)。2、分包工作期限开始结束工作日期:总日历工作天数为:天。2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。第8页共15页 2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。3、质量标准工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑___工程施工及验收规范》和《建筑___工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。4、计价方式旋喷桩实钻每米单价。旋喷桩空钻每米单价。5、付款方式:双方约定支付方法为旋喷桩完成时即付到总价的___%，底板完成时即付余款___%。第8页共15页2021年高压热力管道安装工程合同范本发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：第15页共15页 负责人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为明确甲乙双方在高压热力管道___工程中的权利义务，双方在平等互利的前提下，依照《___建筑法》和《合同法》等有关法律、法规的规定，双方就本工程有关事宜达成一致意见，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程内容：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定第15页共15页 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告___天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订___年___月___日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。计划完工时间：___年___月___日。三、工程规范乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准，规范施工。四、双方的责任与义务甲方责任与义务1、合同签订时，甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料，并完成技术交底，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。2、甲方有权随时检查乙方的施工情况，质量、安全一把抓。3、按合同规定及时向乙方支付费用。3、甲方在接到乙方竣工验收__通知时，及时___人员验收。乙方责任与义务第15页共15页 1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制定施工计划，按施工计划完成工程。3、乙方应保证安全文明施工，不得酒后作业。4、工程完工当日，向甲方发竣工验收通知书。五、工程返工1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在___小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在___小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工，乙方应在___小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。六、工程量确认1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。2、本工程的工程量据实结算。七、工程款结算与支付第15页共15页 1、乙方每月___日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的___%支付。2、月工程进度款累计支付至合同价款的___%时停付。3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后，剩余___%的工程款作为质量保证金，质保期为___个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。4、本工程无预付款。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。八、材料设备供应乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。九、违约责任第15页共15页 1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任，合同终止。2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。4、任何一方书面提出解除合同，对方需在七天内予以答复，不予答复视同认可。十、其它1、本合同自双方签字后生效，自双方义务履行完毕后失效。2、合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系人：___：签订时间：___年___月___日第15页共15页 乙方：地址：联系人：___：签订时间：___年___月___日第15页共15页 范文仅供参考感谢浏览第15页共15页